修建挡土墙施工合同范本

发布时间:2016-10-31 17:06

挡土墙作为公路工程施工中常见的一种挡土构造,在山区公路工程中得到了广泛的推广和运用。修建挡土墙施工合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的修建挡土墙施工合同范文,感谢您的欣赏。

修建挡土墙施工合同范文一

甲方∶

乙方∶ 身份证号码∶

一、工程概况∶

1、工程名称∶*******河整治工程﹔

2、工程地点∶本工程位于****;

二、承包方式及单价∶

1、承包方式:按照双方友好协商单价承包(包工包料方式),

2、单价∶按照施工图纸方量计算每立方 元(包含乙方提供石头材料发票)。

三、乙方承包范围及工作内容∶

1、乙方要对工程质量负责,必须严格遵守相关系的《施工规范》,工程质量必须满足《工程检验标准》。乙方要建立完善的质量自控、保证体系,并接受甲方现场工程人员的安全过程监理;对于新开工的每一道工序,特别是隐蔽工程,必须得到以上人员认可。

2、按照工程质量强制性标准、结合施工图纸为依据,乙方在接到工程后应安排技术员一个、施工员一个、安全员一个、材料员一个、对施工现场放样、规划、材料堆放、机械安装位置、挡土墙材料采购、运输、砌筑成型、养护、排水设施、防水设施、土方回填及成品保护的全过程施工;

3、乙方在施工中,甲方所提出的图纸等变更单及有关的工作内容,均视为乙方承包价内,是乙方应尽的义务,不得再另行支付。

4、根据施工需要乙方配备机械、人力车、劳保用品、其他机械用具电箱电缆、照明用具、排水机器及施工小型工具。

5、工地不提供住宿和食堂;住宿和食堂有乙方自行安排如果乙方外租,租金甲乙双方各付一半租金,水电费由乙方负责(卫生、安全管理)。

6、工作内容∶施工前应对基础排水、於泥清理、整平后由监理、项目施工员检查后方可施工;材料进场由乙方管理人员通知项目部对材料进行检查后才可施工,严禁有风化石头和烂石进入现场,挡土墙施工前由乙方施工员对技工进行质量技术交底,施工过程中乙方施工员不可随意离开施工现场,挡土墙施工为片石,采用铺浆砌筑法,砂浆要饱满(水泥、黄砂、φ50puc排水管由甲方提供)、外立面采用2㎝水泥砂浆勾带缝,挡土墙砌片石要求“平、紧、稳、实分段砌筑要求犬牙交错不得有同缝、重缝。石墙上下宽度、坡度必须按照图纸要求施工否则后果由乙方承担。

7、挡土墙砌好后迎土面回填前应进行垃圾清理、回填土要分层分段压实回填避免挡土墙凸凹变形。

四、付款方式∶

1、本工程甲方不支付预付款,工程验收合格后结算分期支付。

2、每一道工序施工完成、经甲方监理、项目部及有关人员验收后合格计量总体后支付70﹪总体验收合格后支付90﹪,预留工程质量

保留金为总金额的10﹪,安全质量保证为壹年,保质期过后余款3个月内付清(在保质内有透水、炸缝等安全质量问题甲方有权拒付一切费用)。

五、工程质量、检查、验收∶

1、乙方应严格遵守国家《建筑施工规范》及《合同文件》,严格按照施工设计图纸和规范组织施工,严格按照程序办事,服从甲方质检人员和监理项目部现场指示和检查,并配合质检人员进行工作。为保证工程质量,甲方将不定期对乙方施工工程进行抽查,若发现质量问题,除令其无偿反工外,还要对其进行经济处罚,累计超过三次者,甲方有权勒令乙方退场,有权对乙方工程款不予支付。

2、乙方应及时上报验收工程,以便甲方统一安排,并提供有关的质量检验表,施工原始记录等资料。甲方对乙方的质量有权否定权,对因工程质量造成的损失,甲方概不负责。

3、乙方每道施工工序完成后,填报质量报验单及原始纪录,经甲方质检人员检查验收合格后,方可进行下道工序施工。单项工程完成后,乙方提出验收申请,甲方质检部、工程部共同进行验收,交工验收合格后,该单项工程暂告结束;权限责任期满,竣工交验后该项工程结束。

4、乙方应保证施工的质量要达到优质工程标准,若检查达不到优质工程则安相应的项目、数量、本合同单价处以两倍罚款,并负责修复和返工,直至甲方(或监理、项目部)满意为止。修复和返工费用(工料机)由乙方自理。

5、在施工过程中,如因乙方施工管理、施工进度及施工质量达不到甲方要求,甲方有权指令乙方返工或停工整顿,有权对乙方进行处罚,屡教不改者甲方有权停止支付并对其工程进行分割,直至整体收回本工程,清退施工队伍,其后果及造成的一切损失均由乙方负责,甲方保留追究及经济责任的权利。

6、乙方应采取措施和积极配合甲方(或监理)工程师及上级的定期或不定期的各项检查、评比中甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,如因乙方原因,在检查、评比中甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚;如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方将对乙方进行500~1000元经济处罚,情节特别严重的除经济处罚外,甲方有权解除乙方合同并清退出场。

六、机械设备的管理∶

1、乙方投入到本工程的所有进出场费、机械系调遣费等一切费用均有乙方承担。

2、乙方投入到本工程的人员和机械设备必须满足甲方(或监理)项目部的要求。开工前应向甲方提供完整的施工组织方案、施工进度计划,经甲方审批后作为本合同附件。乙方必须按照批准的施工组织计划和甲方代表依据总合同发出的各种指令(包括口头指令)进行施工。

3、乙方派驻现场的施工负责人、主要技术人员及相关的施工机械未经甲方批准不得擅自离开施工现场。如发现施工负责人或主要技术

人员擅自离开,每发现一次罚款500元;如乙方施工机械末经甲方同意私自调离,每台机械每次罚款500元(以上罚款在每次拿工程款中扣除)。

4、按甲方规定的时间及数量进场设备,所有设备要按甲方的规定进行统一标识。在施工期间临时使用甲方机械设备,甲方将根据施工记录按台班租赁单价扣除其费用。

七、安全生产、文明施工∶

1、乙方对本工程安全责任负责,配备必要的安全防护设施,按规定为其使用的工人购买相关保险﹔按照国家有关安全生产法律、行政法规、操办规程办事,服从甲方安全方面的监督与管理,满足甲方GB/T28001职业健康安全管理体系的要求。不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故等(含第三方),由乙方承担全部责任和费用。

2、施工队的所有人员5天内,将所有人员的花明册和身份证复印件交到项目部安全员登记,临时增加人员要做到随到随补,否则所发生的一切后果由乙方自负。在施工期间,乙方应教育工人遵纪守法,不滋事、不扰民,如果与当地民众因此发生的任何问题均由乙方自负;如因乙方管理混乱,给甲方造成不良影响,甲方有权解除合同;乙方退场前,必须处理好与当地的相关事务。

3、乙方必须做到现场文明施工和环境保护,并配备满足工程施工的各种标志、标牌。因乙方不文明施工和环境污染所造成的后果由乙方承担全部责任和费用

4、乙方应采取有效措施保护好测量标志,若有损坏行为,按照项目部有关测量管理办法进行处罚。

5、施工便道属甲方所有,乙方负责维护使用,不得在主干道上乱堆乱放,保障道路无障碍通行。

八、其他∶

1、乙方对本工程工期负责,要根据甲方的总体计划和工程进度控制,确保材料、人力、资金、设备等方面予以充分保证。乙方必须按照本合同规定的工期按时交工,否则视为违约。

2、乙方从甲方处取得的施工图纸、技术规范和其他资料,末经甲方同意,乙方不得提供给与本工程无关的第三方。

3、有关本工程的全部责任均由甲方移交给了乙方,严禁乙方分包。否则按违约处理。

4、乙方承包后,不得借故价格高低,施工困难等原因中途终止合同,否则按照合同法执行。本合同未尽事宜,双方友协商。

九、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方∶ 乙方∶

甲方代表∶ 乙方代表∶ 联系电话∶

日期∶ 联系电话∶ 日期∶

修建挡土墙施工合同范文二

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着在自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则上,结合舞水路项目工程的具体情况,经充分协商,就舞水路浆砌片石挡土墙工程施工(以下简称“本工程”)的劳务承包事项,双方达成以下各项条款的共识,特订立本合同,以资双方遵照执行。

一、工程名称:M7.5浆砌片石挡土墙工程

二、合同工程范围、内容、工期及承包方式:

1 、工程范围: M7.5浆砌片石挡土墙工程施工。

2 、工作内容: 人工清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体抹面勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。

3 、承包方式: 本工程实行包工包料的双包方式承包。

4、工期:自合同签订之日起日内完成全部合同工作内容。

三、工程数量合同价款、工程数量计量支付及变更设计

1、工程合同价款 :按实际量测砌筑合格完工数量 /m³(税后净价,乙方不负责开具税务发票),以上单价包含按照施工交底图纸全部完成该项工程所有的人工、机械、材料等一切费用,甲方只负责开挖基坑及回填土方。合同签订后,乙方不得以任何理由要求单价的上浮,不随工料机市场价格的增涨而增涨。

2 、计量方式:待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后,对合格的工程进行计量结算。

3、付款方式:乙方进场后至该项目工程全部完成,甲方不向乙方支付工程中间预付款,待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后甲方按照实际量测砌筑合格完工数量依据合同约定的单价支付完成工程总价的90%,剩余的10%作为工程质量保证金待缺陷责任期一年期满后甲方无息支付给乙方,乙方不得对此提出任何意见。

4、工程变更:如在施工过程中,业主提出工程结构、数量的变更,甲方以书面的形式或补充协议告知乙方,乙方不得以任何理由拒绝施工且不得提出因变更要求单价的增涨。

5、乙方对本工程盈亏自行承担,对该合同工程实施期间因不可抗力因素造成的损失自行承担。乙方在本合同工程完工退场前应把所有债务(含农民工工资、材料款、机械设备款等)完全清理,否则甲方有权从乙方工程结算款中代乙方直接支付。

四、施工劳务承包工程的有效文件

下列文件为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分,优先支配地位次序如下,即:

1、甲乙双方签订的本劳务承包合同及补充协议;

2、甲乙双方共同认可的完工合格工程数量清单;

3、本工程技术规范专用条款(含工程建设标准强制性文件);

4、本工程技术规范通用条款;

5、本工程施工技术交底图纸(含变更通知);

6、业主、监理工程师下发的文件、指令通知等文件及构成本合同组成部分的其他文件。

五、工程施工质量

1、本项目应全部工程质量满足《城市道路工程质量检验评定标准》达到设计要求的结构安全和使用功能,主体结构质量实现零缺陷,满足业主和甲方的要求。否则,乙方承担由于工程质量问题而带来的自身损失及甲方的各项损失。

2、工程必须严格按设计施工,满足《市政工程挡土墙施工规范》及业主的要求。工程内实外美,结构轮廓线条顺直美观,各项指标符合设计及规范要求。

3、建立健全质量责任制,对甲方下发的质量文件、要求、通知要有反馈和落实。

4、在项目部的管理下,执行项目部的质量检查制度,按检查制度及措施进行过程控制检查,质量检查有记录,查出的问题或通病及时采取措施纠正,对检查出的问题要回复、反馈、响应。

5、乙方如发生影响甲方声誉及发生其他使本合同无法履行的行为,乙方除负责自身损失外,还应按本合同已完成工程计量结算总价款的50%作为违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

六、甲方责任

1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

2、及时解决施工中出现的问题,针对施工生产计划检查落实情况。

3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,并赔偿经济损失。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

4、及时对乙方所完成合格工程组织业主、监理、财政审计进行验收。

5、按乙方实际完成工程量进行计量结算计价。

6、协助乙方处理非甲乙双方原因造成的征地拆迁纠纷。

七、乙方责任、义务

1、乙方必须按甲方的进度计划组织足够技术力量、技工进行施工,如果进度不能按照合同约定的工期计划,每推迟一天罚款500元,从工程结算款中扣除,进度严重滞后的甲方有权不经乙方同意单方面解除合同另行安排人员或其他施工队伍来完成,乙方所完成的工程量按50%进行结算。

2、严格按照施工设计图纸和国家及建设部部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受业主、监理、甲方的技术指导和监督检查。对甲方、业主、监理工程师提出有关施工要求必须严格执行,对不按照甲方、业主、监理要求擅自强行施工的,甲方有权拒绝对该项目工程进行验收结算。若出现重大工程质量问题时,由乙方承担由此带来的一切甲乙双方的损失。

3、每施工完一道工序,在工程隐蔽前必须经甲方技术人员检验合格后,方可进行下道工序施工。应接受甲方的随时抽查和重点检查,并提供必要的条件配合甲方人员做好各种材料的取样及试件的制作。

4、对于地方干扰、天气等原因造成乙方误工、窝工以及在施工过程中乙方与当地群众发生冲突或经济纠纷非甲方原因造成的,责任自负。由此造成的工期延误乙方有义务和责任增加资源配置,以满足甲方的工期要求。乙方承包范围内工程与第三方产生经济纠纷时,乙方需承担全部责任,甲方不承担任何费用。

5、不论发生任何情况,乙方不能用停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工,乙方作自动退场处理。

6、为提高工程质量标准,乙方所采购的用于本工程的所有材料必须满足规范及业主、监理、甲方的要求,主要材料还应提供正规的产品合格证给甲方备案。对于不合格材料,甲方有权勒令停止使用并由乙方无偿清运出施工现场。

7、乙方施工现场应做到材料按规范分堆、现场工完场清。不得影响周边群众的正常农作物生产。

8、及时支付农民工工资、材料采购款、设备使用款。

八、安全生产管理要求

1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施工规章制度,服从甲方相关安全人员的管理。

2、切实加强安全生产,若乙方在实施本合同工程生产过程中发生任何人员伤亡、致残以及任何财产损失,概由乙方负责,甲方不承担任何经济责任和法律责任。由此导致政府各相关职能部门的处罚由乙方全额负责,同时甲方将追究乙方责任。

九、其他约定条款

1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给第三方,如未经甲方同意,乙方私自转包或分包,甲方将拒绝对该项目工程进行验收结算。

2、本合同承包单价属于商业秘密,乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任及拒绝履行合同约定的甲方的责任及义务。

3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清,自行终止。

4、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式叁份,甲方执两份,乙方执壹份,甲方交财务一份存档。

十、争议解决

1、如在合同履行过程中出现意见分歧,双方先遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

2、如协商不成,任何一方可向工程所在地仲裁部门申请仲裁。

甲 方: 乙 方:

签约代表: 签约代表:

联系电话: 联系电话:

签订日期: 年 月 日

修建挡土墙施工合同范文三

甲方:

乙方:

甲方依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将挡土墙工程交由乙方承担施工,经协商双方就本建设工程相关事项达成一致意见,特签定本合同。

一、工程概况

1、工程名称:永吉高速公路十八标

2、工程地点:吉首市云峰社区

3、合同工期:工程工期为800天

二、工程质量要求:工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

三、承包方式结算价款

1、甲方将十八标所有运输工程交给乙方运输。

2、运输价格按4元/立方计算。超过一公里每500米加1元。

3、工程量约90万方。工程造价约360万元。以实际完成为准。

四、双方权利和义务

甲方:

1、向乙方提供施工图纸一套,将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式提供给乙方,并进行现场交验。

2、随时指导监督乙方按规范严格施工.

3、保障进入施工场地的道路通畅,材料运输车要能进入现场,及时供应材料。

乙方:

1、按合同要求的工期、质量完成工程任务。

2、精心组织、合理安排并严格按照甲方审定的施工方案和各项指令进行施工,确保按期完工。

3、乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施,确保安全生产和文明施工,杜绝一切事故发生。在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任,由乙方承担;在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任,全部由乙方承担。

4、自备施工所用机械设备料具以及拌砂浆的水等。

五、合同价款支付

完工后15天内,办理竣工结算后工程款付清总款项的95%,剩余5%的质保金工程竣验收后付清。

六、 其他

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,双方各执壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力,工程款结清合同自动终止。

甲 方: 乙 方:

日 期: 日 期:

修建挡土墙施工合同范本的评论条评论