平工程看似工艺简单,但是其隐蔽性高、不易复测,那么签订场平工程施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的场平工程施工合同范文，欢迎参考阅读。

场平工程施工合同范文1

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就本工程的承包建设事项，经协商一致订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：xx工业园区xx 。

2、市xx区xx组团局部地块平场设计(西部区域)、xx市xx区xx组团局部地块平场设计(东部区域)施工图，工程编号为HXCQ-KS0711xx”、招标文件、答疑纪要中的全部内容。平场土石方工程包含表土清理、填前作业、软土处理、土石方开凿爆破、挖运、分层回填碾压、边坡处理、临时排雨水、污水管的安装、道路和水渠的挖方等工作内容，其技术标准除应达到设计要求和有关规范要求外，还应执行以下基本技术条件：

⑴、场地平整度的技术要求并非挖填工程量唯一的的计量依据，实际完成工程量应以施工图以及变更设计图为计量基础。

⑵、施工车辆确须跨越兰成渝管道时，承包方必须对兰成渝管道进行保护，如因保护措施不当或不到位而损坏管道设施的，由承包方承担修复责任和相关费用。

⑶、为保障回填工程质量，发包方及设计单位将派驻工作人员对整个平场过程进行跟踪抽查，施工单位应予配合并按照上述要求进行平场。

二、工期

1、开工时间：暂定为20xx年04月20日竣工时间：以实际开工时间推算

2、工期： 40日历天，除人力无法抗拒的自然灾害、重大设计变更外，工期不作调整(不含管网和道路)。约定工期已包含外借土石方回填工作在内。由于本工程涉及拆迁及征地、协调借土等问题，故因此而产生的工期顺延。。

3.工期奖罚提前工期奖：每提前1天奖励2000元。延期赔偿费：每延迟1天罚款2000元(不含管网和道路)。

三、质量标准

1、本平场工程验收合格标准为：按照施工图纸设计标高进行抽检检测，在±200mm内为合格。当不合格点数与抽检总数的比例不超过5%时为合格工程。

2、质量应要求符合施工设计图、验收规范及本合同的规定。

四、工程量

1、本工程东区平场工程挖方工程量758913.04m，道路工程挖方工程量338236.26 m，平场填方工程量1166736.03 m，M10水泥砂浆砌片石水渠1645.14米;西区的挖方工程量228023.81m，场内填方工程量417542m，需借土回填178117m，双壁波纹雨水管1073.37米，双壁波纹污水管11xx.8米。

2、本工程总价包干发包建设，发包方不接受任何未经审计确认的工程量和土石比例调整。 333333

五、合同价款

本工程合同包干总价由直接费、间接费(不含劳动保险费)、利润、税金、规费、建设期间利息以及所有风险费用等在内的全部费用组成。合同包干总价(中标价)为人民币叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元(小写)35144928.00元、安全文明施工专项费(暂定价)329100.00 元、劳动保险费 0.00 元。即合同总金额(大写)：叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元(小写)35144928.00元。

六、工程款支付

1、工程竣工验收合格一年内付清工程款(如果需提前支付，则按照年利息12%扣回)。

2、工程结算：承包方须在交工验收合格后30天内完善相关结算资料，提交发包审计办理结算手续。

七、双方职责

(一)、发包方职责

1、委派 为现场代表，全权负责施工现场管理。

2、四周相邻地界、标高等由承包人、监理工程师、现场代表共同交接确认。

3、提供1:500地形图、平场工程施工设计图、工程地质钻探、地下(地面)管网分布图等工程技术资料。

4、承包方确需外界施工电源的，由发包方协助办理电源接入的相关手续，但所有的相关费用由承包方承担，但不排除承包方自备发电机的可能。

(二)、承包方职责

1、委派 xxx、xxx 为项目经理， xxx 为技术负责人，全权负责该建设工程施工管理事宜。

2、正式开工前2日向承包方、发包方监理工程师、招标代理公司报送施工组织设计一式4份(土石方开挖回填施工方案、进度计划、劳动力和机械备配置计划、质量管理措施、安生管理措施等)。

3、服从发包方、用地方的工程变更、总体协调等合理性按排。

4、机械设备进出场、爆破用品的调配、管理、使用等，均由承包方按有关法律法规的规定实施，发包方协助办理有关手续，相关费用由承包方承担。

5、施工过程中注意对施工区内的古树、名木、管网的保护，并承担责任事故的一切经济和法律后果。

6、工程竣工验收合格后，及时提交竣工报告、竣工资料、结算资料等一式三份。

7、自行办理本工程“建筑工程一切险”关规定应当办理的有关保险，相关费用已列入工程总价由承包方自理。

八、监理单位：

1、本工程由 监理公司执行监理服务工作。

2、总监理工程师 。

3、监理职责按委托监理合同执行。

九、安全文明施工

1、承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查，杜绝安全隐患。

2、承包方应对施工现场作业人员进行入场安全教育，特种作业必须持证上岗，由于承包方安全措施不得力造成事故或危及损坏他人财产而带来的责任及费用，由承包方自行承担。

3、安全文明施工专项费按“xxx发[2006]177号”文件规定办理，

本工程安全文明施工专项费为￥329100.00 元，在开工五日内支付50%，工程量完成50%时再付50%，由承包方按照有关规定专款专用于本工程安全文明施工的组织落实。

十、担保

(一)、承包方提交建设工程履约保证金

1、建设工程履约建设保证金为中标价的15%(按照中标价计算后为人民币527.00万元)，提交到招标人指定的账户上，以确保建设资金的及

2、量所占总工作量的比例，经发包方确认后同比例返还用于本工程建设资金投入(发包方不为此支付利息)。

3、建设工程履约建设保证金的管理方式：以企业银行账户转帐方式存入招标人指定的账户上，经发包方根据工程进度确认承包方的支取申请后，方可支取用于本工程建设资金投入。

4、若承包方拖欠民工工资，发包方有权将履约建设保证金优先支付给民工，在返还履行建设保证金时做相应的扣减。

(二)、发包方提供履约担保

发包方向承包方提供履约担保，担保方式为：无

(三)、双方约定的其他担保事项： 无

十一、合同份数

双方约定本合同正本 二 份、副本 八 份，双方各执正本一份、副本四份，均具同等效力。

十二、补充条款

1、西区需借土回填178117m，业主指定在园区三横道路K0+000～K1+440处挖借。(运输距离按2公里计算，当取土点与填方区距离超过23公里时，所增加运输距离的费用双方按实协商调整)。

2 、本合同价款中不包括清除淤泥和换填等项目的费用，当实际施工中发生本合同中未计项目的费用时，双方按照实际收方工程量并按照协商价格另行签证补充。

3、因征地拆迁所影响的工期顺延，由此给承包人造成的窝工损失双方按照实际损失协商处理。

4、本合同由以下附件组成：招标答疑及补遗文件、中标确认文件、投标文件将作为本合同附件。 双方在施工中的设计变更、签证单、核定单等为合同的有效组成部分。

十三、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签章后即时生效;工程验收合格并支付完工程价款且双方无纠纷和争议后失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

场平工程施工合同范文2

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

(一) 工程名称：

(二) 工程地点：

(三) 工程范围：

本合同土方工程量为 立方米，挖石方工程量为 立方米。

(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为： 挖填土方：挖 石 方：全部工程造价暂定为人民币￥ 元，大写

第二条 工程期限

根据双方协商工程期限自 ，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条 工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

第四条 工程价款结算

(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

(二) 工程价款结算与拨付办法：

根据工程进度支付，工程完工后付至95%，剩余5%年底一次性付清。

第五条 双方责任

(一) 甲方责任

1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

3、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

5、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在10日内进行验收。

6、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

(二) 乙方责任

1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方1000元，同奖同罚。

5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向神木县人民法院起诉。

第七条 附则

(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日