建筑施工工期索赔案例

发布时间:2017-02-22 13:17

索赔对建筑施工企业而言,是再熟悉不过的事情了。它融技术、经济、管理、法律和公共关系等知识于一体。索赔是施工企业提高项目管理水平的有效途径,也是企业控制工程成本,增加施工收入,提高经济效益的重要渠道。以下是小编为大家带来的关于建筑施工工期索赔案例,欢迎大家前来阅读!

建筑施工工期索赔案例篇1:

武进A建设工程有限公司于2004年1月15日与常州T机械有限公司签订新车间建设工程施工合同,合同约定2004年7月16日竣工,工期为160天,工期每拖延一天罚5000元,合同造价748万元。A建设工程有限公司实际完工时间为2005年12月22日,延误工期523天。2006年11月T机械有限公司向仲裁委员会提起仲裁,要求A建设工程有限公司赔偿工期违约金2615000元A建设工程有限公司就工期问题答辩称,工期延误属实,但延误的原因在于工程量增加、设计变更以及T机械有限公司未按合同约定足额支付工程进度款等,故延误的责任应由发包人承担。

T机械有限公司则认为,虽然有设计变更、工程量增加等事实,但由于承包人A建设工程有限公司在施工过程中从未提出过工期顺延请求,未按合同规定办理过任何工期签证,因此可以认为承包人放弃了增加工期的权利。仲裁庭审理后认为,依据有关法律,A建设工程有限公司对工期顺延的请求负有举证责任,结果A建设工程有限公司始终拿不出过硬的证据,因此,此案结果不难推测,A建设工程有限公司将承担败诉的结果。

建筑施工工期索赔案例篇2:

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同》签订了可调整价格施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标【2003】06号文综合单价法计价程序计价,其中间接费率为20%,规费费率为5%,取费基数为:人工费与机械费之和。

该工程在施工过程中出现了如下事件:⑴因地址勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天(该工作处于非关键线路上且延长时间未超过总时差),增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。⑵因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天(该工作处于非关键线路上且延长时间未超过总时差),增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。⑶结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天(该工作处于关键线路上)。针对上诉事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。

建筑施工工期索赔案例篇3:

2010年5月,四川某建筑工程公司(以下简称川某建司),将承建的B7住宅楼建筑施工工程中的内、外墙涂料施工作业发包给四川省龙泉驿区龙泉镇书房村4组村民韩某。之后,韩某又将B7住宅楼内、外墙涂料施工作业转包给泸州市合江县先滩镇中埂村3组村民金某。同时约定,施工所需升降式吊栏及安全带、安全网由川某建司提供。此后,金某组织肖某等人进行B7住宅楼内、外墙涂料施工。1998年7月3日,由于川某建司提供的升降式吊栏挂钩脱落,加之肖某未按照安全操作规程的要求系安全带,致其从4楼坠地受伤,造成5级伤残。事故发生后,川某建司支付医疗费、护理费等费用9374.20元。肖某要求川某建司支付工伤补偿金等费用不成,遂向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对于仲裁结果,当事人不服,诉至人民法院。

看过"建筑施工工期索赔案例"的人还关注了:

1.工程项目成功案例

2.浅谈人民法院关于工程造价案件鉴定的问题

3.国际土木建筑工程合同范本

4.大学房地产开发与管理论文范文

5.承包人可以申请施工索赔吗

建筑施工工期索赔案例的评论条评论