电力线路改造合同样本

发布时间:2017-02-28 16:20

电力线路它是由电厂发出的电经过升压站升压之后,输送到各个变电站,再将各个变电站统一串并联起来就形成了一个输电线路网,连接这个"网"上各个节点之间的“线”就是输电线路。电力线路改造合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的电力线路改造合同范文,感谢您的欣赏。

电力线路改造合同范文一

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:

一、 工程名称:

二、 工程范围及内容:

三、 承包方式:乙方包工包料,按设计施工。

四、 工期要求

2010年

2010年

五、 质量标准:以 验收通过为准。

六、 合同价款:

七、 工程款支付:

合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。

八、 违约责任:

1. 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

2. 因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。

九、 其他:

1. 质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,由乙方承担全部责任。

2. 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。

3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续,甲方予以协助。

十、 争议:

本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。

十一、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。具有同等法律效力。

十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。

甲方(公章): 乙方(公章):

年 月 日 年 月 日

电力线路改造合同范文二

甲方:

乙方:

义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。

一、改造时间:2011年6月25日至2011年7月5日。

二、改造材料:包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌

三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。

四、施工费用 :

经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)

五、材料检验:

施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。

六、施工要求

1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。

2、布线要做到美观大方实用。

3、 在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。

七、付款:

施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。

甲方: 乙方:

年月日:

电力线路改造合同范文三

甲方:

乙方:

甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体 情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一 工程概况:

1 装修地点:天津河东区卓越浅水湾1-4709 1-49A02 天津南开区大悦城悦府家园5-2705

2 装修施工内容:总共21间房屋,电路改造,加装分电表,保证每个单间,不少于2个插座及开关, 并将其他协商好的无用开关废除。

3 承包方式: 清包工

4 工程时间: 年 月 日至 年 月 日

二 工程价款以及给付

1 约定工程全部价款: 元(人民币 元)

2 给付方式:

三 材料

1 甲方按照乙方所要求准备:

甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2 乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

四 验收

1 工程竣工后甲方验收,保证甲方各个单间房屋电路正常使用,电表读数正常准确。

2 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

五 违约责任

1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。

2 .由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

六 纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民提起诉讼。

七 合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

八 本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:年月日:

电力线路改造合同样本的评论条评论